ДОГОВОР ПОДРЯДА (ОБЩАЯ ФОРМА)
г. ____________________ "____” _____________
199 __ г.
__________________________________________________________________,
(наименование
предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании устава,
именуемый в дальнейшем "Заказчик”, и
_____________________________________________________________________,
(наименование
предприятия или ф.,и.,о. физического лица)
действующий на основании
____________________________________________,
(устава,
положения и т.д.)
именуемый в дальнейшем
"Подрядчик”, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1.
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется
выполнить следующую работу: ________________
_____________________________________________________________________,
(указать,
какая работа должна быть выполнена)
именуемую
в дальнейшем "Работа”.
Для выполнения
указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до "___” __________
199 __ г. необходимую проектную и сметную
документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование,
инструменты, материалы.
1.3. Работу Подрядчик
выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.
1.4. Срок выполнения
работ с "____”
___________________ 199 ____ г. до "___” ________________ 199 ___ г. Подрядчик имеет право (не имеет
права) выполнить работы досрочно.
1.4.1. Работа
считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или
его уполномоченным представителем.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязан:
2.1.1.
Выполнить Работу с надлежащим качеством.
2.1.2. Выполнить Работу в
срок, указанный в п. 1.4 настоящего договора.
2.1.3. Передать результат
Работы Заказчику.
2.1.4. Безвозмездно
исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе
выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий договора,
ухудшившее качество Работы, в течение __________
дней.
2.1.5. Подрядчик обязан
выполнить Работу лично.
2.2. Подрядчик имеет
право:
2.2.1. При неисполнении
Заказчиком обязанности оплатить указанную в п. 3
настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата
работ.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. В течение ________ дней после получения от Подрядчика
извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п. 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять
результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих
результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом
Подрядчику.
2.3.2. Оплатить Работу по
цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _______ дней с момента приемки результатов
Работы.
2.4. 3аказчик
имеет право:
2.4.1. Во всякое время
проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.4.2. Отказаться от
исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально
части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения
договора.
3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена настоящего
договора состоит из:
3.1.1.
Вознаграждения Подрядчика в размере _______________________ руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.1.2. Суммы издержек
Подрядчика в размере ______________________
руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.2. Цена настоящего
договора составляет: _________________________
руб.
(сумма цифрами и прописью)
3.3. Уплата Заказчиком
Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный
счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре.
4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока
выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего
договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____%
от суммы договора и пеню из расчета ____%
от суммы договора за каждый день просрочки.
4.2. Меры ответственности
сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с
нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.
4.3. Уплата неустойки не
освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения
нарушений.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия,
которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
5.2. В случае
невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на
рассмотрение в ________________
_____________________________________________________________________
(указать
наименование и местонахождение
_____________________________________________________________________
третейского,
арбитражного или народного суда,
_____________________________________________________________________.
выбранного сторонами для разрешения споров)
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору
составляют его неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор
составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего
договора.
Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик
__________________________________________________________
(адрес и банковские реквизиты)
Подрядчик
________________________________________________________
(адрес
и банковские реквизиты)
Подписи и печати сторон
Заказчик
_________________________________
(подпись и печать)
Подрядчик
_______________________________
(подпись и печать)
|